Általános szerződési feltételek

TESLA Battery Storage SK Zrt. általános üzleti feltételei

I. Cikk.
Általános Rendelkezések

1.1 A TESLA Battery Storage SK a.s. Általános Üzleti Feltételei (a továbbiakban „ÁUF”) az 1.2 pont szerinti feltétel mellett vonatkoznak minden olyan szerződésre (a továbbiakban „Szerződés”), amely alapján a TESLA Battery Storage SK a.s. (a továbbiakban „Kivitelező”) vállalja, hogy munkát végez ügyfele számára (a továbbiakban „Megrendelő”). A munka alatt különböző típusú skálázható akkumulátor rendszerek (a továbbiakban „Berendezés”) készítését értjük.

1.2 Ezek az ÁUF csak azokra a Szerződésekre vonatkoznak, amelyek kifejezetten hivatkoznak ezekre az ÁUF-ra. A Szerződés tartalma mindig a Kivitelező által készített és a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján van meghatározva.

II. Cikk.
A Munka Elvégzése

2.1 Amennyiben a szerződő felek másképpen nem állapodnak meg, a Munka akkor van elvégezve, amikor a Berendezést a Kivitelező telepíti a megadott helyszínen. Amennyiben a szerződő felek másképpen nem állapodnak meg, a célhelyre szállítást a Kivitelező biztosítja.

2.2 Az adóköteles teljesítés dátuma a nap, amikor a vevő átveszi a berendezést és aláírja a Berendezés átadási jegyzőkönyvét a megállapodott helyszínen.

2.3 A Berendezés károsodásának kockázata a Megrendelőre száll:
a) ha a Berendezés szállítását a Megrendelőhöz a Kivitelező biztosítja, a szállítóeszköz megérkezésének napjától a Berendezéssel együtt a megállapodott helyszínen
b) ha a Megrendelő maga biztosítja a Berendezés szállítását magához, az a nap, amikor a Berendezés a Kivitelező üzemében készen áll a Megrendelő szállítóeszközére történő felrakodásra.

2.4 A Berendezés egyedi eszköz, amelyet pontosan a Megrendelő igényei szerint készítenek, és amely megfelel azok speciális szükségleteinek. Éppen ezért a teljesítés előtt a Kivitelezőnél megvalósítható a Berendezés előzetes átvétele. Ezen a Megrendelőnek lehetősége van folyamatosan ellenőrizni a Munka végrehajtását és javasolni a Berendezés esetleges módosításait. Amennyiben a szerződő felek megegyeznek a Berendezés előzetes átvételében, ez mindig a Kivitelezőnél történik. A Megrendelő köteles biztosítani a Berendezés előzetes átvételéhez szükséges személyzet elegendő mennyiségű jelenlétét. A Megrendelő köteles a Kivitelező által meghatározott időben és mennyiségben biztosítani a Berendezés által feldolgozandó összes komponens és anyag mintáit (a Berendezés funkcionalitásának valós tesztelése érdekében).

2.5 A Berendezés tulajdonjoga a Megrendelőre csak a munka teljes árának kifizetése után száll át.

2.6 A Kivitelező jogosult a Megrendelőtől írásbeli megerősítést kérni az adott megállapodott munkaszakasz befejezéséről (például, de nem kizárólagosan, az előzetes átvételi jegyzőkönyvről, a Berendezés telepítése utáni átvételi jegyzőkönyvről stb.). A megerősítés formáját a Kivitelező határozza meg.

III. Cikk.
A munka ára

3.1 A munka ára fedezi a Kivitelező szerződésben meghatározott minden kötelezettségének teljesítésének költségeit. Tehát ha például a Kivitelező köteles biztosítani a Berendezés célhelyre szállítását, az ár magában foglalja a csomagolás és ez a szállítás költségeit is. A vámok és egyéb költségek, amelyeket közvetlenül a Berendezés vámterületen való határátlépésével kapcsolatos szállítás során kell kifizetni, azonban mindig a Megrendelőt terhelik.

3.2 Amennyiben másképpen nincs megállapodva, a munka árának fizetési határideje a 2.2 pont szerinti adóköteles teljesítés napjától számított 30 nap.

3.3 Az ÁFA (Általános Forgalmi Adó) hozzáadódik a Munka árához.

3.4 A Kivitelező fenntartja a jogot arra, hogy megváltoztassa a szerződés alapján elfogadott árajánlatban megjelölt árat, ha az árváltozás a Berendezés előállításához szükséges anyagok árának változásából adódik, és ezeket a változásokat a Kivitelező nem tudja befolyásolni. Azokat a változásokat, amelyeket a Kivitelező nem tud befolyásolni, úgy tekintjük, mint a Berendezés megvalósításában használt komponensek beszerzési árának 5%-nál nagyobb növekedése az árajánlat elfogadásának időpontjától a tényleges megrendelés időpontjáig a Kivitelező alvállalkozójánál. Ebben az esetben a Berendezés teljes ára növekszik a komponensek árának emelkedésével. Komponensárak emelkedése esetén a Megrendelőt a Kivitelező mindig azonnal tájékoztatja az árajánlat elfogadásának időpontjában érvényes beszerzési árakról, valamint a tényleges megrendelés időpontjában érvényes beszerzési árakról.

IV. Cikk.
A megrendelő együttműködése

4.1 A Szerződésben kifejezetten megállapodott kötelezettségeken kívül a Megrendelő köteles a Kivitelezőnek minden egyéb együttműködést is biztosítani, amely a Munka elvégzéséhez szükséges. Ha a Megrendelő a Kivitelezőnek szükséges együttműködést nem nyújtja a Kivitelező írásbeli felszólítását követően sem 15 napon belül, a Kivitelező jogosult ettől a szerződéstől elállni. Ez nem érinti a Megrendelő jogát, hogy más, törvényben meghatározott esetekben elálljon a Szerződéstől.

4.2 Amennyiben a Kivitelező visszalép a Szerződéstől, a Megrendelő köteles a Kivitelezőnek a Mű teljes árának (az áfát nem tartalmazó ár) megfelelő szerződéses bírságot fizetni. A Kivitelező hozzájárulásával lehet másképpen is megállapodni, ha a Kivitelező nem viselte a Mű elkészítéséhez a Szerződésben figyelembe vett összes költséget, különösen abban az esetben, ha a Megrendelő a Mű elkészítése előtt lép vissza a Szerződéstől. A félreértések elkerülése érdekében a felek kijelentik, hogy mindegyikük igazságosnak és a jó erkölcs és a tisztességes üzleti gyakorlat elveivel összhangban tartja a meghatározott összegű szerződéses bírságot. Tisztázás végett a felek kijelentik, hogy az Eszköz egyedi eszköz, amelyet a Megrendelő igényei szerint és azok specifikus igényeinek megfelelően készítettek el. Ezért az Eszköz harmadik fél részére történő további értékesítése vagy bármilyen más célra történő felhasználása nem lehetséges. Azonban a Kivitelező visszalépése esetén a Megrendelő követelheti a visszalépés előtt elkészült Eszköz részének kiadását; ezzel járó költségeket a Megrendelő viseli.

4.3 A Munka végrehajtására vonatkozó határidők és egyéb határidők, amelyeket a Kivitelezőnek a Munka végrehajtása során be kell tartania, nem járnak le a Megrendelő késlekedésekor a Kivitelező számára kötelező együttműködés biztosításában.

V. Cikk.
A hibákért való felelősség

5.1 A Kivitelező felelős azokért a hibákért, amelyek a Munka végrehajtásakor az Eszközben vannak, valamint azokért a hibákért, amelyek a garanciális időszak alatt jelentkeznek (ha megegyeztek). Az eszköz garanciális időszaka 12 hónap, hacsak az ajánlatban másként nem szerepel.
5.2 A Vásárlónak kötelessége írásban bejelenteni a hibákat a Kivitelezőnek, és pontosan megjelölni a hiba körét és jellegét. A Vásárló igényei a hibákra lejárnak, ha a hibát a megszabott módon nem jelentik be tíz napon belül azoktól a napoktól számítva, amikor a Vásárló az ésszerű gondossággal tudomást szerzett volna róla. A hibajelentés esetén a garanciális időszak alatt a munkaidőben 7:00 és 17:00 óra között történő írásos bejelentés esetén garantáljuk a reklamáció kezdeményezését a következő munkanapon 24 órán belül.

5.3 A hibára vonatkozó igények kielégítésének módját és határidejét a Kivitelező határozza meg úgy, hogy az a hiba jellegének megfelelő legyen, és a tisztességes üzleti gyakorlat elvével összhangban legyen.

VI. Cikk.
Szellemi tulajdon

6.1 Az összes szellemi tulajdonjog az Eszközhöz, beleértve a szoftveres felszerelését, terveket, rajzokat, gyártási folyamatokat és egyéb vagyonokat, amelyek az Eszköz részét képezik, és szellemi tulajdonjogok tárgyává válhatnak (a továbbiakban együttesen az 'Eszközhöz kapcsolódó szellemi tulajdon' néven), a Vásárlót illeti.

6.2 A Vásárlónak csak azzal a jogosultsággal rendelkezik, hogy az Eszközhöz kapcsolódó szellemi tulajdonjogot a Megfelelő felhasználás érdekében szükséges mértékben használja. Minden kétséget kizáróan a felek kijelentik, hogy a Vásárlónak nincs joga másolatot készíteni az Eszközből vagy annak bármely részéből, másolatot készíteni a szoftveres felszerelésről, tervekről és rajzokról, és az Eszközt, annak bármely részét, szoftveres felszerelését, terveit és rajzait harmadik félnek rendelkezésre bocsátani.

VII. Cikk.
Záró rendelkezések

7.1 A Szerződés és jelen ÁSZ rendelkezései előnyben részesülnek a Vásárló hasonló általános szerződési feltételeihez képest. A szerződő felek által tárgyalt megállapodások, amelyek a 1.2 pont szerinti árajánlatban szerepelnek, előnyben részesülnek ezekkel az ÁSZ-okkal szemben.

7.2 A szerződő felek közül az, aki kötelezettségszegésével kárt okoz a másik szerződő félnek, köteles azt teljes egészében megtéríteni, még akkor is, ha a megsértett kötelezettség teljesítése szerződéses büntetéssel van biztosítva.

7.3 Ennek a szerződésnek a felbontása, kivéve az egyértelműen jogszabályok által előírt eseteket, nem érvényes az olyan rendelkezésekre, amelyek a szerződési büntetésekről, a bizalmas információk védelméről és a Berendezéshez kapcsolódó szellemi tulajdonról szólnak.

7.4 A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Szerződés tartalma, valamint az annak megkötése és teljesítése során egymásnak nyújtott összes információ bizalmas információk.

7.5: "A szerződő felek jogi kapcsolatait a Szlovák Köztársaság jogrendje szabályozza, kivéve a konfliktusokra vonatkozó rendelkezéseket." 7.6: "A szerződő felek viták megoldására vonatkozó hatásköre a Szlovák Köztársaság bíróságaira tartozik.

Felügyeleti hatóság