A TESLA energiatárolás általános szerződési feltételei
I. cikk Általános rendelkezések
1.1 A TESLA Energy Storage a.s. jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) az 1.2. pontban foglalt feltételekre is figyelemmel minden olyan szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) vonatkoznak, amelynek keretében a TESLA Energy Storage a.s. (a továbbiakban: Vállalkozó) vállalja, hogy megrendelője (a továbbiakban: Megrendelő) részére munkát végez. A Munka alatt különböző típusú skálázható akkumulátoros rendszerek (a továbbiakban: “Berendezés”) gyártását kell érteni.
1.2 A jelen ÁSZF csak azokra a Szerződésekre vonatkozik, amelyek kifejezetten hivatkoznak a jelen ÁSZF-re. A Szerződés tartalma minden esetben a Vállalkozó által készített és a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján kerül meghatározásra.
II. cikk. A munka elvégzése
2.1 A Felek eltérő megállapodása hiányában a Munka akkor fejeződik be, amikor a Berendezést a Vállalkozó a rendeltetési helyen üzembe helyezi. A Felek eltérő megállapodása hiányában a rendeltetési helyre történő szállítást a Vállalkozó szervezi.
2.2 Az adóköteles teljesítés időpontja a Berendezésnek a Megrendelő általi átvételének és a Berendezés átvételi jegyzőkönyvének aláírásának időpontja a megállapodás szerinti rendeltetési helyen.
2.3 A Berendezésben bekövetkező kárveszély a Megrendelőre száll át: a) ha a Vállalkozó szállítja a Berendezést a Megrendelőnek, akkor azon a napon, amikor a Berendezést tartalmazó szállítóeszköz megérkezik a megállapodás szerinti rendeltetési helyre, és b) ha a Megrendelő szállítja a Berendezést saját magának, akkor azon a napon, amikor a Berendezés a Vállalkozó telephelyén készen áll a Megrendelő szállítóeszközére történő berakodásra.
2.4 A Berendezés egyedi eszköz, amelyet a Megrendelő pontos igényei szerint és a Megrendelő egyedi igényeinek megfelelően gyártanak. Éppen ezért a Vállalkozó a teljesítés előtt előzetes tesztelést végezhet. Itt a Megrendelőnek lehetősége van a Munka teljesítményének folyamatos ellenőrzésére és a Berendezés esetleges módosítására vonatkozó javaslatok megtételére. Ha a Felek megállapodnak a Berendezés előzetes üzembe helyezéséről, akkor arra minden esetben a Vállalkozó telephelyén kerül sor. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy elegendő számú munkatársa legyen jelen a Berendezés előzetes üzembe helyezésének elvégzéséhez. A Megrendelő köteles a Berendezés által feldolgozandó valamennyi alkatrészből és anyagból mintát biztosítani (annak érdekében, hogy a Berendezés működőképességét reálisan tesztelni tudja) az előszedéshez a Vállalkozó által meghatározott időpontban és mennyiségben.
2.5 A Berendezés tulajdonjoga csak a munka árának teljes kifizetésével száll át a Megrendelőre.
2.6. A Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől írásbeli igazolást kérni a Munka elvégzésének bármely megállapodott szakaszának befejezéséről (pl., de nem kizárólagosan, az átvétel előtti jegyzőkönyv, a Berendezés telepítését követő átvételi jegyzőkönyv stb.). A visszaigazolás formáját a Vállalkozó határozza meg.
III. cikk. A munka ára
3.1 A Munka ára fedezi a Vállalkozó összes, a Szerződés szerinti kötelezettségének teljesítésével járó költségeket. Így például, ha a Vállalkozó köteles a Berendezést a rendeltetési helyre szállítani, az árnak fedeznie kell a Berendezés csomagolásának és szállításának költségeit is. A vámok és egyéb költségek azonban, amelyek a Berendezés vámhatáron történő átvitele kapcsán közvetlenül felmerülnek, minden esetben a Megrendelőt terhelik.
3.2. Eltérő megállapodás hiányában a munka árának kifizetési határideje a 2.2. pont szerinti adóköteles teljesítéstől számított 30 nap.
3.3 A Munka árához hozzáadottérték-adót kell hozzáadni.
3.4 A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló árajánlatban szereplő árat, ha az árváltozás a Berendezés gyártásához szükséges alapanyagok árának változása miatt következik be, és ezek a változások a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül esnek. A Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső változásnak minősül a Berendezés kivitelezéséhez felhasznált alkatrészek bemeneti árainak 5%-nál nagyobb mértékű emelkedése az árajánlat elfogadásának időpontjától a Vállalkozó alvállalkozójától történő tényleges megrendelésük időpontjáig. Ebben az esetben a Berendezés teljes árát meg kell növelni az alkatrészárak emelkedésével. Az alkatrészárak emelkedése esetén a Vállalkozó minden esetben haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt a felhasznált anyagok árairól az ajánlat elfogadásának időpontjában, valamint a felhasznált anyagok árairól az alvállalkozótól történő tényleges megrendelésük időpontjában.
IV. cikk: Az ügyfél együttműködése
4.1 A Szerződésben kifejezetten vállalt kötelezettségeken túlmenően a Megrendelő köteles a Vállalkozónak minden egyéb, a Munka elvégzéséhez szükséges segítséget megadni. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó írásbeli felszólításától számított 15 napon belül sem biztosítja a Vállalkozó számára a szükséges együttműködést, a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződéstől elállni. Ez nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a törvényben meghatározott egyéb esetekben elálljon a Szerződéstől.
4.2 A Vállalkozónak a Szerződéstől való elállása esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Munka árának (azaz az általános forgalmi adó nélküli árnak) a 100%-át kitevő kötbért fizetni. A Vállalkozó beleegyezésével más megállapodás is köthető, ha a Vállalkozó nem költötte el a Szerződésben a Munka elvégzésére előirányzott összes költséget, azaz különösen, ha a Megrendelő a Munka elvégzése előtt eláll a Szerződéstől. A félreértések elkerülése végett a Felek kijelentik, hogy a fenti összegű kötbért mindketten méltányosnak, a jó erkölcsnek és a tisztességes kereskedelmi forgalom elvének megfelelőnek tartják. Magyarázatként a Felek kijelentik, hogy a Berendezés egy egyedi berendezés, amely pontosan a Megrendelő igényei szerint és egyedi igényeinek megfelelően készült. Ezért a Berendezés harmadik félnek történő továbbértékesítése vagy a Berendezés bármilyen más módon történő felhasználása nem lehetséges. A Vállalkozónak a Szerződéstől való elállása esetén azonban a Megrendelő a szerződéses kötbér megfizetése mellett követelheti a Berendezésnek az elállásig legyártott részének leszállítását; az ezzel kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik.
4.3. A Munka elvégzésére vonatkozó határidők és egyéb határidők, amelyeket a Vállalkozó köteles betartani a Munka elvégzése során, nem járnak le a Megrendelő késedelmének időtartama alatt, amikor a Megrendelő a Vállalkozónak nyújtani köteles segítséget nyújtja.
V. cikk. Hibákért való felelősség
5.1 A Vállalkozó felel a Berendezésben a Munka elvégzésekor fennálló hibákért, valamint a Berendezésben a jótállási időszak alatt (ha ez a megállapodásban szerepel) előforduló hibákért.
A Berendezések jótállási ideje 12 hónap, hacsak az árajánlatban másként nem szerepel. 5.2 A Megrendelő köteles a Vállalkozót írásban értesíteni a hibákról, megjelölve a hiba pontos mértékét és jellegét. A Megrendelőnek a hibákból eredő igényei megszűnnek, ha a hibát nem jelenti be az előírt módon attól a naptól számított tíz napon belül, amikor a szakmai gondossággal eljárva a hibáról tudomást szerezhetett volna. Ha a hibát a jótállási időn belül, a 7:00-17:00 óra közötti munkaidőben írásban jelzi, garantáljuk, hogy a következő munkanapon 24 órán belül megkezdjük a reklamáció feldolgozását.
5.3. A Vállalkozó a hibakövetelések kielégítésének módját és határidejét a tisztességes eljárás elvének megfelelő módon, a hiba jellegét figyelembe véve határozza meg.
VI. cikk: Szellemi tulajdon
6.1 A Berendezéssel kapcsolatos valamennyi Szellemi Tulajdonjog, beleértve a Berendezéshez tartozó szoftvereket, terveket, rajzokat, gyártási eljárásokat és egyéb, a Berendezés részét képező, szellemi tulajdonjogok tárgyát képező árukat (együttesen: “Berendezéssel kapcsolatos szellemi tulajdon”) az Ügyfél tulajdonát képezi.
6.2 Az Ügyfél a Berendezéshez kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat csak a Berendezés rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben jogosult felhasználni. A félreértések elkerülése végett a Felek kifejezetten kijelentik, hogy a Megrendelő nem készíthet másolatot a Berendezésről vagy annak bármely részéről, nem készíthet másolatot a szoftveréről, terveiről és rajzairól, és nem teheti a Berendezést, annak bármely részét, szoftverét, terveit és rajzait harmadik fél számára hozzáférhetővé.
VII. cikk Záró rendelkezések
7.1 A Szerződés és a jelen ÁSZF rendelkezései elsőbbséget élveznek a Megrendelő hasonló általános szerződési feltételeinek rendelkezéseivel szemben. A Felek 1.2. pont szerinti árajánlatban foglalt megállapodásai elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF-ekkel szemben.
7.2. Az a Fél, aki kötelezettségeinek megszegésével kárt okoz a másik Félnek, köteles a másik Félnek teljes kártérítést fizetni, még akkor is, ha a megszegett kötelezettség teljesítését kötbér biztosítja.
7.3 A jogszabályban kifejezetten meghatározott esetek kivételével a jelen Megállapodástól való elállás nem vonatkozik a szerződéses kötbérre, a bizalmas információk védelmére és a szellemi tulajdonra vonatkozó, a Berendezéssel kapcsolatos rendelkezésekre.
7.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tartalma, valamint a Szerződés megkötése és teljesítése során egymásnak átadott valamennyi információ bizalmas információnak minősül.
7.5 A Felek jogviszonyára a Szlovák Köztársaság joga irányadó, kivéve annak kollíziós rendelkezéseit. 7.6 A Felek közötti jogviták rendezésére a Szlovák Köztársaság bíróságai rendelkeznek joghatósággal.
Felügyeleti hatóság:
SOI Felügyelet székhelye Pozsonyban van a pozsonyi régió esetében | Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Felügyeleti osztály tel.: 02/ 58 272 172 – 3; 02/ 58 272 106 fax: 02/ 58 272 170 e-mail: ba@soi.sk. |